Stavebné úpravy – Detský domov Martin

Názov

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Ičo

30794536

Adresa

Špitálska 8, 812 67 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Kontaktná osoba

Mgr. Tatiana Nohavičková

E-mail

[email protected]

Telefónne číslo

+421 220441705

Počet vyhlásených zákaziek

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

300

200

100

249

189

169

Vývoj úspor

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

30 %

20 %

10 %

0 %

21,9 %

18,9 %

11,5 %

13,8 %

24,7 %

3,5 %

0 %

Názov zákazky

Stavebné úpravy – Detský domov Martin

Stav

Zrušená

Zákazka je časťou

Nie

Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác spočívajúcich v stavebných úpravách stavebných objektov Detského domova Martin a to v rozsahu a za podmienok uvedených v súťažných podkladoch a v projektovej dokumentácii: Stavebné úpravy Detský domov Martin, vypracovanej spracovateľom ARCHPRO Ing. arch. Pavol Mikoláš, stupeň PD: PD realizačný projekt (ďalej v texte označovanej aj ako: projekt alebo projektová dokumentácia) a stavebnom povolení, zo dňa 1.6.2012, č.j. MSS 17879/2012-Ga, Ev.č. 70/2012, vydanom mestom Martin ako príslušným stavebným úradom, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.6.2012 (ďalej označované aj ako: stavebné povolenie), pričom projekt a stavebné povolenie tvoria prílohu k súťažných podkladom (na CD). Predmetom zákazky je dokončenie stavebných prác stavebných objektov Detského domova Martin po ukončení zmluvného vzťahu s predchádzajúcim zhotoviteľom (t. z. časť stavebných prác už bola vykonaná predchádzajúcim zmluvným partnerom). Po ukončení spolupráce s predchádzajúcim zmluvným partnerom je potrebné dokončiť rozostavanú stavbu. Projektová dokumentácia uvedená vyššie už zohľadňuje túto skutočnosť a už neobsahuje práce, ktoré už boli vykonané t. z. je očistená od už vykonaných prác a dodávok). Verejný obstarávateľ požaduje dodať predmet zákazky v súlade s harmonogramom stavebných prác uvedených uchádzačom v Prílohe č. 2 formou čiastkového plnenia a záverečného plnenia predmetu zmluvy. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

URL výzvy/oznámenia vo vestníku

http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/147433

Druh zákazky

Práce

CPV kód

45215215-7 - Stavebné práce na detských domovoch 44111000-1 - Stavebné materiály

Hlavné miesto dodania tovaru/Poskytnutia služby/vykonania stavebných prác

Špitálska 8, 812 67 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Predpokladaná hodnota v € bez DPH

1 274 700,00 €

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie

Áno

Dátum vyhlásenia súťaže

23.12.2014

Koniec lehoty na predkladanie ponúk

22.01.2015 14:00

Dokumenty

Názov dokumentu	Typ dokumentu	Dátum zverejnenia
+1Zápisnicao posúdení splnenia podmienok účasti	Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti	29.07.2015
+1Zápisnicaz otvárania ponúk	Zápisnica z otvárania ponúk	29.07.2015
+1Zápisnicao posúdení splnenia podmienok účasti	Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti	29.07.2015
+1Súťažnépodklady	Súťažné podklady	30.12.2014
+1Oznámenieo výsledku vybavenia žiadosti o nápravu	Iný dokument k zákazke	14.01.2015
+1Zápisnicao posúdení splnenia podmienok účasti	Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti	29.07.2015
+1Správao zákazke	Správa o zákazke	15.07.2015
+1Súťažnépodklady	Súťažné podklady	10.02.2015
+1Súťažnépodklady	Súťažné podklady	01.02.2015
+1Žiadosťo nápravu	Iný dokument k zákazke	14.01.2015

Záznamy na stránku

Zobrazených 1 - 10 z 11

Stavebné úpravy – Detský domov Martin

Obstarávateľ

Počet vyhlásených zákaziek

Vývoj úspor

Informácie o zákazke

Dokumenty